Superbonus villette: l’impresa che ritarda i lavori risarcisce i danni al committente che perde il diritto al beneficio

15 Dicembre 2023

Cosa succede se l’appaltatore non inizia i lavori di cui al superbonus e il committente perde il diritto alla detrazione? Ce lo dice in modo estremamente chiaro il Tribunale di Frosinone con la sentenza 1080 del 2 novembre 2023, condannando l’appaltatore al risarcimento del danno.

La vicenda processuale

Con ricorso ex articolo 281 decies Codice procedura civile il committente conveniva in giudizio l’appaltatore chiedendo di dichiarare risolto il contratto di appalto con questi concluso, avente ad oggetto lavori di ristrutturazione...