Ritardo lavori 110%: ditta e general contractor non risarciscono il danno ipotetico
Suscita interesse la sentenza 795/2025 emessa dal Tribunale di Genova e pubblicata il 21 marzo 2025, vista l’attualità degli argomenti trattati e i chiarimenti forniti in tema di riparto dell’onere probatorio.
I fatti
La causa veniva introdotta da un condominio il quale citava in giudizio sia la ditta appaltatrice che il general contractor, rappresentando di aver deciso in sede assembleare di procedere...
Il Tar frena la Lombardia sull’agrivoltaico: non serve una società congiunta per installare impianti su terreni agricoli
di Luca Savi - coordinatore scientifico Unai Bergamo
La casa cantoniera è un bene destinato a pubblico servizio: ferrovie da risarcire
di Annarita D’Ambrosio
